Algemene voorwaarden
1. INTERPRETATIE
1.1 In deze verkoopvoorwaarden zullen de volgende woorden (tenzij de context anders vereist) de volgende betekenissen hebben:
"Voorwaarden" betekent de voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet.
"Contract" betekent elke overeenkomst tussen Purmo Group Belgium NV en de klant voor de verkoop van enige werken.
"Klant" betekent het bedrijf, de firma, de instantie, de persoon, het individu of een andere partij die de werken koopt.
"Eigendom van de Klant" betekent alle patronen, tekeningen, specificaties, ontwerpen, verpakkingen en alle andere apparatuur, goederen, materialen, instructies of informatie die door of namens de klant (of een derde partij aangewezen door de klant) aan Radson geleverd worden in verband met de Werken.
"Goederen" betekent alle goederen die in het contract zijn overeengekomen om door Purmo Group Belgium NV aan de klant te worden geleverd (inclusief maar niet beperkt tot het geheel of enig deel of delen daarvan, alle grondstoffen, afgewerkte of half-afgewerkte materialen, onderdelen, reserveonderdelen, goederen en alle materialen, artikelen of goederen die in verband met de Diensten worden geleverd).
"IPR" betekent octrooien, handelsmerken en dienstmerken, rechten op ontwerpen, handels- of bedrijfsnamen, auteursrechten (inclusief rechten op computersoftware), databankrechten en topografierechten (ongeacht of een van deze is geregistreerd en inclusief aanvragen voor registratie van dergelijke zaken) en alle rechten of vormen van bescherming van een vergelijkbare aard of met een gelijkwaardig of vergelijkbaar effect als een van deze, die overal ter wereld kunnen bestaan.
"Diensten" betekent alle werkzaamheden en/of diensten die in het Contract zijn overeengekomen om door Purmo Group Belgium NV aan de Klant te worden geleverd (inclusief maar niet beperkt tot het geheel of enig deel of delen daarvan).
"Garantieperiode" betekent, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de garantieperiode zoals uiteengezet in clausule 7.3.
"Werken" betekent de Goederen en/of de Diensten (zoals van toepassing).
1.2 Elke verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling zal (tenzij de context anders vereist) worden opgevat als een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, geconsolideerd, aangepast, uitgebreid, opnieuw vastgesteld of vervangen.
1.3 De koppen zijn alleen voor referentie en zullen de interpretatie van deze Voorwaarden niet beïnvloeden.
1.4 Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder aansprakelijkheid eventuele administratieve, typografische of andere soortgelijke fouten of weglatingen gemaakt door haar werknemers te corrigeren.
2. OFFERTES
2.1 Elke offerte (of deze nu schriftelijk of mondeling is) wordt verstrekt op basis dat er geen contract tot stand zal komen anders dan in overeenstemming met de bepalingen van clausules 3.5 en 3.6.
2.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is elke offerte slechts 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte, op voorwaarde dat Purmo Group Belgium NV deze niet eerder schriftelijk of mondeling aan de Klant heeft ingetrokken.
2.3 Elke offerte geeft duidelijk de omvang van de Werken weer en is gebaseerd op de instructies, informatie en specificaties die door de Klant zijn verstrekt. Radson behoudt zich het recht voor (naar eigen goeddunken) om de geoffreerde prijs aan te passen om eventuele verhogingen te dekken die kunnen ontstaan als gevolg van aanvullende Werken die worden aangevraagd (en overeengekomen) of aanvullende of onvolledige instructies of informatie die worden verstrekt.
3. TOEPASSING VAN VOORWAARDEN
3.1 (Onderhevig aan clausule 3.4) zijn deze Voorwaarden de enige voorwaarden waarop Purmo Group Belgium NV bereid is zaken te doen met de Klant en zij zullen van toepassing zijn op en het Contract en alle toekomstige leveringen van Purmo Group Belgium NV aan de Klant beheersen.
3.2 Geen voorwaarden, condities of garanties die zijn goedgekeurd, geleverd met, verwezen naar of vastgelegd in een bestelling of ander soortgelijk document dat door de Klant aan Purmo Group Belgium NV is geleverd of verzonden, hetzij voor of na de datum van het Contract, zullen deel uitmaken van het Contract.
3.3 Elke verwijzing naar de aankooporder van de Klant of een ander soortgelijk document zal niet worden geacht te impliceren dat enige voorwaarden, condities of garanties die zijn vermeld op, geleverd met, verwezen naar of opgenomen in een dergelijk aankooporder of ander soortgelijk document van kracht zullen zijn met uitsluiting of wijziging van deze Voorwaarden.
3.4 Elke wijziging van, afstand van of toevoeging aan deze Voorwaarden en elke verklaring of advies over de Werken zal geen effect hebben tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en is ondertekend door een naar behoren gemachtigde functionaris van beide partijen.
3.5 Elke aankooporder voor Werken uitgegeven door de Klant wordt geacht een aanbod van de Klant te zijn om Werken aan te kopen onderhevig aan deze Voorwaarden.
3.6 Geen enkele bestelling geplaatst door de Klant wordt geacht te zijn geaccepteerd door Purmo Group Belgium NV totdat een schriftelijke orderbevestiging is uitgegeven door Purmo Group Belgium NV of (indien eerder) Purmo Group Belgium NV de Werken aan de Klant levert. Indien Purmo Group Belgium NV geen schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven onder voorbehoud van de bepalingen uiteengezet in clausule 3.4, zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn op het Contract.
3.7 De Klant moet ervoor zorgen dat de inhoud van zijn bestelling en eventuele toepasselijke specificaties volledig en nauwkeurig zijn.
3.8 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden alle monsters, software, tekeningen, illustraties, beschrijvingen, specificaties, technische gegevens, advertenties en andere soortgelijke informatie uitgegeven door Purmo Group Belgium NV of opgenomen in de catalogi, brochures, handelsliteratuur, prijslijsten of andere soortgelijke gepubliceerde materialen van Purmo Group Belgium NV, alleen verstrekt of gepubliceerd met het doel een globaal idee te geven van de daarin beschreven Werken en maken zij geen deel uit van het Contract.
3.9 Elke bestelling die door Purmo Group Belgium NV is geaccepteerd in overeenstemming met clausules 3.5 en 3.6, kan alleen door de Klant worden geannuleerd, opgeschort, uitgesteld, verschoven of gewijzigd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Purmo Group Belgium NV en onder de voorwaarde dat de Klant Purmo Group Belgium NV volledig vrijwaart tegen alle verliezen (inclusief maar niet beperkt tot winstderving), kosten (inclusief maar niet beperkt tot voorraad en andere verplichtingen aangegaan door Purmo Group Belgium NV als gevolg van een dergelijke bestelling), schade, heffingen en uitgaven die (direct of indirect) door Purmo Group Belgium NV worden gemaakt als gevolg van een dergelijke annulering, opschorting, uitstel, verschuiving of wijziging.
4. LEVERING
4.1 Alle door Purmo Group Belgium NV gespecificeerde of overeengekomen tijden voor de levering van de Werken worden te goeder trouw gegeven, maar zijn slechts een schatting. Indien er geen tijd is gespecificeerd of overeengekomen door Purmo Group Belgium NV, zal de levering binnen een redelijke termijn plaatsvinden. De tijd voor de levering van de Werken zal niet essentieel zijn voor het Contract.
4.2 Purmo Group Belgium NV zal redelijke inspanningen leveren om de Werken te leveren binnen de termijnen die zijn vastgelegd in clausule 4.1, maar Purmo Group Belgium NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige vertraging of het niet leveren als de duur van de vertraging niet substantieel is of als de vertraging of het niet leveren te wijten is aan omstandigheden buiten de redelijke controle van Purmo Group Belgium NV of van een onverwachte of uitzonderlijke aard.
4.3 (Onder voorbehoud van de bepalingen van clausule 4.4) wordt de levering geacht plaats te vinden en is de Klant verantwoordelijk voor het lossen wanneer de Werken aan de Klant worden geleverd op een plaats die de partijen overeenkomen.
4.4 Als Purmo Group Belgium NV ermee instemt om de Klant toe te staan de Werken op te halen bij de vestiging van Purmo Group Belgium NV, zal Purmo Group Belgium NV de Klant op de hoogte stellen dat de Werken klaar zijn voor afhaling en zal de levering geacht worden plaats te vinden wanneer de Klant de Werken ophaalt bij de vestiging van Purmo Group Belgium NV. De Klant is verantwoordelijk voor het laden en dient de Werken binnen 7 werkdagen na de uitgifte van een dergelijke kennisgeving op te halen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.5 Purmo Group Belgium NV zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat, waar nodig, de Werken zodanig worden verpakt dat ze voldoende beschermd zijn tegen schade onder normale transportomstandigheden van gebruikelijke duur. Tenzij is overeengekomen dat de Klant de Werken mag ophalen, zal Purmo Group Belgium NV zijn gebruikelijke regelingen treffen voor het vervoer van de Werken. De Klant zal Purmo group belgium NV vrijwaren van eventuele extra kosten of uitgaven die Purmo group Belgium NV maakt als gevolg van enig vervoer dat tussen de partijen is overeengekomen en dat buiten de normale vervoersregelingen van Purmo Group Belgium NV valt. Dergelijke extra kosten en/of uitgaven dienen door de Klant te worden betaald op het moment dat de betaling voor de Werken verschuldigd is.
4.6 Purmo Group Belgium NV kan de werken in delen leveren. Leveringen van verdere delen kunnen worden ingehouden totdat de werken die in eerdere delen zijn opgenomen volledig zijn betaald. Verzuim door Purmo Group Belgium NV (hoe dan ook veroorzaakt) met betrekking tot een of meer delen geeft de klant niet het recht om het betreffende contract als geheel te beëindigen.
4.7 In het geval van enige vertraging in de levering of het ophalen van goederen en/of de uitvoering van diensten die toe te schrijven zijn aan de acties of het nalaten van de klant, dan:
(a) de levering van de Goederen en/of de uitvoering van de Diensten wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop, ware het niet voor dergelijke vertragingen, de levering of uitvoering zou hebben plaatsgevonden en alle extra kosten (inclusief maar niet beperkt tot opslag-, verzekerings- en herleveringskosten) die als gevolg van dergelijke vertragingen worden gemaakt, zullen worden toegevoegd aan de Contractprijs en zullen door de Klant worden betaald; en
(b) Purmo Group Belgium NV kan dergelijke goederen verkopen of anderszins afstoten [zoals het goeddunkt] door de Klant ten minste 28 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn voornemen en eventuele verschuldigde bedragen aan Purmo Group Belgium NV door de Klant af te trekken van de verkoopopbrengst en het overschot aan de Klant te verantwoorden of de Klant te belasten voor een tekort.
4.8 Wanneer de Werken uit voorraad moeten worden geleverd, is een dergelijke levering afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad op de leveringsdatum.
4.9 Bij levering aan de Klant dienen alle Werken te worden gecontroleerd. Purmo Group Belgium NV zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten in of niet-levering van de Werken (zelfs als dit is veroorzaakt door nalatigheid van Purmo Group Belgium NV ) tenzij dit schriftelijk door de Klant aan Purmo Group Belgium NV wordt gemeld (samen met alle relevante details) binnen 72 uur na de feitelijke of verwachte leveringsdatum (zoals van toepassing). Mits een dergelijke melding wordt gedaan, zal Purmo Group Belgium NV , indien het redelijkerwijs is vastgesteld dat enige Werken niet zijn geleverd als gevolg van een fout van Purmo Group Belgium NV (naar eigen goeddunken), ofwel zorgen voor herlevering zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, of krediet geven (tegen de pro rata Contractprijs) aan de Klant voor dergelijke Werken. Eventuele tekorten in of niet-levering van een deel van de Werken zullen het Contract met betrekking tot de andere delen van de Werken niet beïnvloeden.
4.10 Als Purmo Group Belgium NV voldoet aan clausule 4.9, zal het (onder voorbehoud van clausule 8.2) geen verdere aansprakelijkheid hebben (in contract, onrechtmatige daad of delict (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins) voor dergelijke tekorten of niet-levering.
4.11 Hoewel Purmo Group Belgium NV redelijke inspanningen zal leveren om de exacte hoeveelheid van de Werken te leveren die door de Klant is besteld, zijn alle hoeveelheden slechts bij benadering en kan Purmo Group Belgium NV meer of minder leveren dan de exacte hoeveelheid die is besteld, mits deze afwijking binnen redelijke grenzen valt. Een pro rata toeslag of korting tegen de Contractprijs zal worden toegepast om dergelijke variaties te dekken.
4.12 De Klant (op eigen kosten) zal ervoor zorgen dat de plaats waar de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten moet plaatsvinden, geschikt en passend is voor dergelijke levering of uitvoering. De Klant zal de toegang, assistentie, apparatuur, faciliteiten, bescherming, handarbeid en informatie verschaffen die nodig zijn om Purmo Group Belgium NV in staat te stellen zijn verplichtingen onder dit Contract en eventuele relevante wettelijke verplichtingen na te komen.
5. RISICO EN EIGENDOM
5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de Goederen voor risico van de Klant vanaf het moment van levering of geachte levering van dergelijke Goederen aan de Klant (zoals van toepassing) of betaling van de prijs voor dergelijke Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden (welke van de twee het eerst plaatsvindt) en het laden (onder clausule 4.4) en lossen (onder clausule 4.3) zijn voor risico van de Klant.
5.2 Niettegenstaande dat het risico van de Goederen overgaat op de Klant in overeenstemming met de bepalingen van clausule 5.1, blijft het eigendom van de Goederen (zowel juridisch als billijk) bij Purmo Group Belgium NV (tenzij het eigendom wettelijk aan een andere persoon is overgedragen door de werking van een wet) totdat Purmo Group Belgium NV volledig heeft ontvangen (in contanten of vrijgemaakte fondsen):
(a) alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de goederen; en
(b) alle andere bedragen die verschuldigd zijn of verschuldigd worden aan Purmo Group Belgium NV door de klant op welke rekening dan ook.
5.3 Totdat het eigendom van de Goederen is overgegaan op de Klant volgens clausule 5.2, zal de Klant:
(a) de goederen op fiduciaire basis houden als Purmo Group Belgium NV's bewaarnemer en trustee;
(b) de Goederen vrij houden van enige last, pandrecht of andere bezwaring;
(c) de Goederen (zonder kosten voor Purmo Group Belgium NV) apart van alle andere goederen of materialen van de Klant of een derde partij opslaan op een zodanige manier dat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van Purmo Group Belgium NV en gemakkelijk toegankelijk zijn voor Purmo Group Belgium NV;
(d) Purmo Group Belgium NV toegang verlenen op een redelijk tijdstip om Purmo Group Belgium NV in staat te stellen te verifiëren dat de Klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder clausule 5.3(c) hierboven;
(e) geen identificatiemerken op de Goederen of hun verpakking vernietigen, beschadigen of onleesbaar maken;
(f) de Goederen in een bevredigende staat te houden, verzekerd namens Purmo Group Belgium NV voor hun volledige prijs tegen alle gebruikelijke risico's tot redelijke tevredenheid van Purmo Group Belgium NV en op verzoek een dergelijk verzekeringsbeleid aan Purmo Group Belgium NV voor te leggen;
(g) houd alle opbrengsten van de verzekering zoals vermeld in clausule 5.3(f) in trust voor Purmo Group Belgium NV en meng deze niet met ander geld of stort de opbrengsten niet op een overgetrokken bankrekening; en
(h) de Goederen niet inbouwen, bevestigen of toevoegen aan onroerend goed zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Purmo Group Belgium NV.
5.4 De Klant mag de Goederen doorverkopen, gebruiken of anderszins afhandelen voordat het eigendom is overgedragen, alleen als een dergelijke verkoop, gebruik of afhandeling:
(a) zal worden uitgevoerd in de normale gang van zaken van de Klant in een transactie op afstand; en
(b) zal een verkoop, gebruik of overdracht zijn namens de Klant zelf en de Klant zal als principaal handelen bij het markeren van dergelijke verkoop, gebruik of overdracht.
5.5 Zodra de betaling achterstallig wordt, kan Purmo Group Belgium NV, zolang zij de eigenaar van de Goederen is (onverminderd haar andere rechten), op elk moment de onmiddellijke teruggave van de Goederen eisen en de Klant moet aan deze eis voldoen (en de kosten ervan dragen). Als de Klant nalaat om de Goederen terug te geven, kan Purmo Group Belgium NV of haar rechtsopvolgers, en hun respectieve werknemers en agenten, de locatie van de Klant betreden (met of zonder voertuigen) om de Goederen te verwijderen (waarvan de kosten door de Klant gedragen moeten worden) en/of de Goederen verkopen of anderszins ermee omgaan.
5.6 Purmo Group Belgium NV heeft het recht om betaling voor de Goederen te vorderen, ongeacht dat het eigendom van de Goederen nog niet is overgegaan van Purmo Group Belgium NV.
5.7 De Goederen worden geacht verkocht of gebruikt te zijn in de volgorde waarin ze aan de Klant zijn geleverd.
5.8 Elke clausule en subclausule in clausule 5 is afzonderlijk, verschillend en scheidbaar van de andere.
6. PRIJS EN BETALING
6.1 Wanneer de werken worden verkocht met verwijzing naar de gepubliceerde prijslijst van Purmo Group Belgium NV, zal de te betalen prijs voor de werken de prijs zijn zoals gepubliceerd in de prijslijst die actueel is op de datum van levering van de werken.
6.2 Wanneer de Werken niet worden verkocht met verwijzing naar de gepubliceerde prijslijst van Purmo Group Belgium NV, is de in het Contract vermelde prijs gebaseerd op de kosten voor Purmo Group Belgium NV van goederen, materialen, brandstof, energie, transport, belastingen, heffingen, diensten, arbeid en alle andere kosten op de datum van de offerte of orderbevestiging van Purmo Group Belgium NV (welke van de twee het vroegst is). Indien er op de datum van levering of geachte levering van de Werken een stijging is geweest in al deze of een deel van deze kosten, kan de voor de Werken te betalen prijs door Purmo Group Belgium NV dienovereenkomstig worden verhoogd.
6.3 Offertes die in een andere valuta dan pond sterling worden gegeven, zijn gebaseerd op de wisselkoers op het moment van de offerte en (tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen) kan de prijs worden herzien als er een andere wisselkoers geldt op de factuurdatum.
6.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de prijs voor de Werken exclusief enige belasting over de toegevoegde waarde (en enige andere belasting of heffing met betrekking tot de vervaardiging, het transport, de verkoop of levering van de Werken) en enige kosten of heffingen met betrekking tot export en/of import. Dergelijke kosten en uitgaven zullen door de Klant worden betaald wanneer de betaling voor de Werken verschuldigd is. Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor om apart kosten voor vervoer in rekening te brengen, naast de normale leveringsregelingen.
6.5 Wanneer Purmo Group Belgium NV ermee instemt (naar eigen goeddunken) om op verzoek van de Klant de leveringsdatum van de Werken naar voren te halen, zullen alle overuren of andere bijkomende kosten die redelijkerwijs door Purmo Group Belgium NV worden gemaakt, aan de Klant in rekening worden gebracht bovenop de Contractprijs.
6.6 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan Purmo Group Belgium NV de Klant op elk moment na de levering of geachte levering van de Werken of de levering of geachte levering van een deel (indien van toepassing) factureren. Als een levering wordt uitgesteld op verzoek of door toedoen van de Klant, kan Purmo Group Belgium NV zijn factuur indienen op elk moment nadat de Werken klaar zijn voor levering of klaar zouden zijn geweest in de normale gang van zaken, ware het niet voor het verzoek of de fout van de Klant.
6.7 Klanten die door Purmo Group Belgium NV (naar eigen goeddunken) een kredietrekeningfaciliteit hebben gekregen, zullen (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) de prijs betalen tegen het einde van de maand volgend op de datum van de factuur van Purmo Group Belgium NV. Purmo Group Belgium NV kan (naar eigen goeddunken) de voorwaarden van of de kredietrekeningfaciliteit op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang wijzigen of intrekken, en bij intrekking worden alle bedragen die verschuldigd zijn of verschuldigd worden aan Purmo Group Belgium NV onder het Contract onmiddellijk opeisbaar, ondanks enige andere bepaling van deze Voorwaarden.
6.8 Waar Purmo Group Belgium NV een kredietrekeningfaciliteit verleent onder clausule 6.7, kan Purmo Group Belgium NV naar eigen goeddunken (van tijd tot tijd) zonder kennisgeving een bestaand kredietlimiet instellen of wijzigen met betrekking tot een dergelijke kredietrekening.
6.9 Wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst die de huidige kredietlimiet overschrijdt zoals bepaald in overeenstemming met clausule 6.8 (zelfs wanneer Purmo Group Belgium NV een dergelijke bestelling heeft geaccepteerd in overeenstemming met deze Voorwaarden), kan Purmo Group Belgium NV zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant de levering van enige Werken of enige levering uitstellen of opschorten, of een hoeveelheid leveren die minder is dan besteld, totdat betaling is ontvangen van de Klant die ervoor zorgt dat alle huidige bestellingen van de Klant binnen deze kredietlimiet vallen.
6.10 Klanten die geen kredietrekeningfaciliteit hebben gekregen, zullen (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) de prijs betalen vóór de levering van de Werken.
6.11 Er wordt pas geacht een betaling te zijn ontvangen wanneer Purmo Group Belgium NV de gelden heeft ontvangen en deze zijn vrijgegeven.
6.12 De betalingstermijn zal essentieel zijn voor de Overeenkomst.
6.13 Alle betalingen die verschuldigd zijn aan Purmo Group Belgium NV onder het Contract worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van dit Contract, ongeacht enige andere bepaling van deze Voorwaarden.
6.14 De Klant zal alle betalingen die verschuldigd zijn onder het Contract doen zonder enige aftrek, hetzij door middel van verrekening, tegenvordering, korting, vermindering of anderszins, tenzij de Klant een geldige gerechtelijke uitspraak heeft die vereist dat een bedrag gelijk aan dergelijke aftrek door Purmo Group Belgium NV aan de Klant wordt betaald.
6.15 Purmo Group Belgium NV mag (maar is niet verplicht) op elk moment of momenten zonder kennisgeving aan de Klant enige aansprakelijkheid van de Klant aan Purmo Group Belgium NV verrekenen met enige aansprakelijkheid van Purmo Group Belgium NV aan de Klant (in beide gevallen hoe dan ook ontstaan en of dergelijke aansprakelijkheid nu aanwezig, toekomstig, vastgesteld of niet vastgesteld is). Elke uitoefening door Purmo Group Belgium NV van zijn rechten onder dit Contract zal geen afbreuk doen aan andere rechten of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Purmo Group Belgium NV onder dit Contract of anderszins.
6.16 Als de Klant vertraagt of nalaat om Purmo Group Belgium NV een verschuldigd bedrag volgens het Contract te betalen, is de Klant verplicht om rente aan Purmo Group Belgium NV te betalen over dat bedrag vanaf de vervaldatum tegen een jaarlijks tarief van 3% boven de basisleennorm van Barclays Bank Plc, dagelijks oplopend totdat de betaling volledig is voldaan (zowel voor als na een eventueel vonnis). Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor om rente te vorderen onder de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998.
6.17 Onverminderd de bepaling van clausule 6.16, als de Klant vertraagt of in gebreke blijft, of als Radson redelijkerwijs gelooft dat de Klant zal vertragen of in gebreke zal blijven met de betaling voor de Werken of enig ander werk onder een ander contract wanneer dit verschuldigd is, kan Radson:
(a) betaling eisen van alle openstaande saldi, ongeacht of deze verschuldigd zijn of niet, onder dit contract of enig ander contract tussen de klant en Purmo Group Belgium NV;
(b) de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Klant en Purmo Group Belgium NV beschouwen als verworpen door de Klant;
(c ) de toekomstige uitvoering door Purmo Group Belgium NV van het Contract of enig ander contract tussen de Klant en Purmo Group Belgium NV opschorten totdat alle achterstallige bedragen zijn betaald; en/of
(d) eventuele betalingen door de Klant toewijzen aan zodanige Werken (of dergelijke werken geleverd onder enig ander contract tussen de Klant en Radson) als Radson passend acht (ongeacht enige beweerde toewijzing door de Klant).
6.18 De Klant zal Purmo Group Belgium NV vrijwaren van alle kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische en andere incassokosten) die Purmo Group Belgium NV maakt bij het innen en/of proberen te innen van bedragen die de Klant verschuldigd is aan Purmo Group Belgium NV onder deze Voorwaarden.
7. KWALITEIT
7.1 Waar Purmo Group Belgium NV niet de fabrikant is van de Goederen of de uitvoerder van de Diensten, zal Purmo Group Belgium NV alle redelijke inspanningen leveren om aan de Klant het voordeel over te dragen van enige garantie of waarborg die aan Purmo Group Belgium NV is gegeven door dergelijke fabrikant of dienstverlener.
7.2 Waar Purmo Group Belgium NV de fabrikant is van de Goederen of de uitvoerder van de Diensten, garandeert Purmo Group Belgium NV (onder voorbehoud van de bepalingen van deze clausule 7) dat:
(a) bij levering van de Goederen en gedurende de relevante Garantieperiode zullen de Goederen:
(i) van bevredigende kwaliteit zijn, in de zin van de Sale of Goods Act 1979 (zoals gewijzigd); en
(ii) redelijk geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor de Werken gewoonlijk worden geleverd of worden gekocht (indien de Klant dat doel schriftelijk aan Purmo Group Belgium NV heeft kenbaar gemaakt en Purmo Group Belgium NV schriftelijk heeft bevestigd dat het redelijk is voor de Klant om te vertrouwen op de vaardigheid en het oordeel van Purmo Group Belgium NV); en
(b) de Diensten zullen met redelijke vaardigheid en zorg worden uitgevoerd door naar behoren gekwalificeerde en ervaren personen.
7.3 De Garantieperiode betekent:
(a) Radiatoren (alle stalen panelen): 10 jaar vanaf de aankoopdatum*.
(b) Designradiatoren: 10 jaar vanaf de aankoopdatum.
(c ) Radiatoren (ULOW-E2): 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
(d) Ventilatorconvectoren: 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
(e) Radiatorkranen: 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
(f) Hydronische Vloerverwarming: 10 jaar garantie op de buis vanaf de aankoopdatum. 2 jaar garantie op de bedieningselementen en 12 maanden garantie op de vloerverwarmingspomp vanaf de aankoopdatum.
(g) Elektrische Vloerverwarming: 10 jaar vanaf de aankoopdatum (behalve de programmeur en sensor, die 2 jaar zijn).
(h) Elektrische radiatoren: 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
(i) Handdoekverwarmers: Hydronisch: 5 tot 10 jaar vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van het producttype.
(j) Handdoekverwarmers: Elektrisch: 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
(k) Bedieningselementen: 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
Elke paneelradiator die in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (zoals badkamers, enz.) wordt geïnstalleerd, heeft slechts een garantie van 12 maanden.
7.4 Purmo Group Belgium NV zal niet aansprakelijk zijn voor enige schending van de garanties in clausule 7.2 tenzij:
(a) de Klant geeft schriftelijk kennis van het defect aan Radson binnen 28 dagen na de datum waarop de Klant het defect ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken;
(b) als het defect het gevolg is van transportschade, geeft de Klant schriftelijk kennis van het defect aan de vervoerder op de manier en binnen de juiste termijn zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van de vervoerder of zoals vermeld op het leveringspapierwerk van Purmo Group Belgium NV; en
(c ) Purmo Group Belgium NV krijgt een redelijke gelegenheid na ontvangst van een dergelijke kennisgeving om dergelijke Werken te onderzoeken en de Klant (indien redelijkerwijs verzocht door Purmo Group Belgium NV) retourneert dergelijke Werken naar de plaats van vestiging van Purmo Group Belgium NV (op kosten van de Klant) zodat het onderzoek daar kan plaatsvinden.
7.5 Purmo Group Belgium NV zal niet aansprakelijk zijn voor een schending van een van de garanties in clausule 7.2 waar en in de mate dat:
(a) het defect voortkomt uit het eigendom van de klant of als gevolg van nalatigheid van de klant;
(b) het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, een ongeval, misbruik, verkeerde service, opzettelijke schade, verwaarlozing, of abnormale of onjuiste werkomstandigheden na levering;
(c ) het defect ontstaat als gevolg van wijzigingen of aanpassingen aan de goederen die niet door Purmo Group Belgium NV zijn gemaakt (inclusief maar niet beperkt tot het buigen of krommen van de goederen);
(d) het defect ontstaat als gevolg van onderdelen, materialen of apparatuur die niet zijn vervaardigd of vakmanschap dat niet is uitgevoerd door Purmo Group Belgium NV;
(e) de Klant maakt verder gebruik van dergelijke Werken nadat hij schriftelijk kennis heeft gegeven van het defect;
(f) het defect ontstaat door het niet opvolgen van de instructies van Purmo Group Belgium NV (hetzij mondeling of schriftelijk) met betrekking tot de opslag, montage, installatie, ingebruikname, gebruik, verwerking, hantering of onderhoud van de Werken of (als deze er niet zijn) goede handelspraktijken;
(g) het defect ontstaat als gevolg van enige installatie, testen of inbedrijfstelling van de Werken die niet is uitgevoerd door Radson of zijn onderaannemer;
(h) het defect ontstaat als gevolg van enige wijziging, onderhoud of reparatie van de Werken die niet door Purmo Group Belgium NV zijn uitgevoerd en zonder de schriftelijke toestemming van Purmo Group Belgium NV; of
(i) het Contract stelt dat de Werken in hun huidige staat zonder garantie worden verkocht.
7.6 (Onderhevig aan clausules 7.4 en 7.5) als een van de Werken niet voldoet aan een van de garanties vermeld in clausule 7.2, zal Radson naar eigen keuze en op eigen kosten dergelijke Goederen (of het defecte onderdeel) repareren of vervangen, dergelijke Diensten opnieuw uitvoeren of de prijs van dergelijke Werken terugbetalen tegen het pro rata Contracttarief.
7.7 Als Purmo Group Belgium NV voldoet aan clausule 7.6, zal het (onder voorbehoud van clausule 8.2) geen verdere aansprakelijkheid hebben (in contract, onrechtmatige daad of delict (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins) voor schending van een van de garanties in clausule 7.2 met betrekking tot dergelijke Werken.
7.8 Alle goederen die door Purmo Group Belgium NV worden vervangen in overeenstemming met de bepalingen van clausule 7.6, zullen eigendom worden van Purmo Group Belgium NV en alle gerepareerde of vervangende goederen zullen op deze voorwaarden worden gegarandeerd voor het resterende deel van de relevante garantieperiode.
7.9 Waar en in de mate dat Purmo Group Belgium NV bij onderzoek van de Werken kan aantonen dat er geen sprake is van een schending van een van de garanties zoals uiteengezet in clausule 7.2, zal de Klant:
(a) alle redelijke kosten en uitgaven van Purmo Group Belgium NV aan Purmo Group Belgium NV vergoeden die verband houden met een dergelijk onderzoek; en
(b) indien van toepassing, dergelijke Werken (op eigen risico en kosten van de Klant) binnen 28 dagen na de datum van de kennisgeving van Purmo Group Belgium NV ophalen dat dergelijke Werken niet in strijd zijn met dergelijke garanties.
7.10 Waar Purmo Group Belgium NV de prijs van enige door de Klant geretourneerde Werken heeft terugbetaald of gecrediteerd op de kredietrekening van de Klant, zal de eigendom van dergelijke Werken overgaan naar Purmo Group Belgium NV, die naar eigen goeddunken over dergelijke Werken kan beschikken.
7.11 De Klant zal Radson volledig vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, kosten, vordering, uitgave of procedure die Radson oploopt of lijdt als gevolg van of in verband met enige vordering tegen Radson die voortvloeit uit een directe of indirecte consequentie van:
(a) het niet doorgeven door de Klant op een juiste en redelijke manier van alle informatie en instructies met betrekking tot en waarschuwingen over de Goederen aan alle personen die de Goederen gebruiken of van plan zijn te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot elke koper van de Goederen van de Klant of elke onderaannemer van de Klant) zoals geleverd door Purmo Group Belgium NV; en
(b) het gebruik van de Werken met andere incompatibele of defecte apparatuur, goederen of systemen (inclusief maar niet beperkt tot verwarmingssystemen).
8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DE PRIJZEN DIE IN REKENING WORDEN GEBRACHT VOOR DE WERKEN ZIJN STRIKT GEBASEERD OP HET BEGRIP VAN AANVAARDING DOOR DE KLANT VAN DE BEPALINGEN IN HET CONTRACT VOOR DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PURMO GROUP BELGIUM NV. INDIEN DE KLANT WENST DAT PURMO GROUP BELGIUM NV EXTRA AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDT, KAN DIT TUSSEN DE PARTIJEN WORDEN BESPREEKT EN ZAL DE PRIJS DIENOVEREENKOMSTIG WORDEN VERHOOGD.
8.1 Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van het Contract.
8.2 Niets in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Purmo Group Belgium NV uit of beperkt deze voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor enige dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Purmo Group Belgium NV.
DE AANDACHT VAN DE KLANT WORDT IN HET BIJZONDER GEVESTIGD OP DE BEPALINGEN VAN CLAUSULES 8.3 EN 8.4
8.3 (Onderhevig aan clausule 8.1, 8.2 en 9.2) zal Purmo Group Belgium NV niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant in contract, onrechtmatige daad of delict (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), verkeerde voorstelling van zaken of anderszins voor enige:
(a) economisch verlies van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, winst, verwachte winst, zaken, contracten, overheadherstel, bewerkingskosten, inkomsten of verwachte besparingen);
(b) enige schade aan de reputatie of goodwill van de Klant;
(c ) eventuele kosten voor product terugroepingen of bedrijfsonderbrekingen: of
(d) elke andere speciale, indirecte of gevolgschade of -verlies (zelfs als Purmo Group Belgium NV op de hoogte is gebracht van dergelijk verlies of schade) voortvloeiend uit of in verband met het Contract.
8.4 (Onder voorbehoud van de bepalingen van clausule 8.1, 8.2, 8.3 en 9.2) zal de totale aansprakelijkheid van Purmo Group Belgium NV uit hoofde van contract, onrechtmatige daad of delict (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), verkeerde voorstelling van zaken of anderszins voortvloeiend uit of in verband met dit Contract beperkt zijn tot het bedrag dat Purmo Group Belgium NV ontvangt voor de claim onder haar verzekeringspolis die dergelijke risico's dekt (mits niets in deze Voorwaarden Purmo Group Belgium NV verplicht om enige verzekering af te sluiten of een beroep te doen op enige verzekering die zij heeft) of £1 miljoen (welk bedrag ook hoger is). De Klant erkent dat vertraging bij het melden van een claim kan voorkomen dat Purmo Group Belgium NV enig geld onder deze polis kan terugvorderen.
8.5 De bepalingen van deze clausule 8 blijven van kracht na de beëindiging of het verstrijken (om welke reden dan ook) van dit contract.
9. EIGENDOM VAN DE KLANT
9.1 Terwijl Purmo Group Belgium NV redelijke zorg zal dragen voor het eigendom van de klant zolang het in het bezit, de controle of bewaring van Purmo Group Belgium NV is, blijft het eigendom van de klant (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) op risico van de klant en zijn alle vervangingen, wijzigingen en reparaties aan het eigendom van de klant de verantwoordelijkheid van de klant.
9.2 Purmo Group Belgium NV zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade aan het eigendom van de klant, tenzij dergelijk verlies of schade direct het gevolg is van nalatigheid van Purmo Group Belgium NV. Wanneer Purmo Group Belgium NV aansprakelijk is onder deze clausule 9.2, zal de aansprakelijkheid van Purmo Group Belgium NV jegens de klant beperkt zijn tot de werkelijke kosten van vervanging of reparatie van het verlies of de schade aan het eigendom van de klant.
9.3 De Klant zal ervoor zorgen dat het Eigendom van de Klant nauwkeurig, adequaat en geschikt is voor gebruik door Purmo Group Belgium NV in de uitvoering van het Contract en in goede staat verkeert. Hoewel Purmo Group Belgium NV redelijke inspanningen zal leveren om relevante aspecten van het Eigendom van de Klant te verifiëren, aanvaardt Purmo Group Belgium NV geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, adequaatheid, geschiktheid of staat ervan.
9.4 Elk gebrek in de Werken dat geheel of gedeeltelijk te wijten is aan het Eigendom van de Klant geeft de Klant niet het recht om het Contract te beëindigen, de Werken te weigeren, aftrek te maken van de Contractprijs of schadevergoeding te eisen met betrekking tot een dergelijk gebrek.
9.5 De Klant zal Purmo Group Belgium NV volledig schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, claim, actie, eis, kosten of procedure die wordt toegekend aan of opgelopen door Purmo Group Belgium NV als gevolg van of in verband met het gebruik door Purmo Group Belgium NV van het eigendom van de Klant.
9.6 Klanteneigendom zal voor de doeleinden van clausules 9.1 en 9.2 van deze Voorwaarden ook alle Goederen omvatten waarvoor de Klant voorafgaand aan de levering heeft betaald.
10. PALLETTEN EN SLEDES
Tenzij anders vermeld, worden palletten en sledes niet extra in rekening gebracht, maar als ze niet binnen 3 weken na ontvangst door de klant in goede staat worden geretourneerd naar de vestiging van Purmo Group Belgium NV (verzendkosten betaald), heeft Purmo Group Belgium NV het recht om de klant kosten in rekening te brengen voor deze palletten en sledes.
11. VERTROUWELIJKHEID
11.1 De Klant zal alle technische gegevens, commerciële informatie, knowhow, specificaties, uitvindingen, processen, initiatieven en andere informatie die van vertrouwelijke aard is en die aan de Klant is verstrekt door Purmo Group Belgium NV of zijn agenten, evenals alle andere vertrouwelijke informatie betreffende de bedrijfsvoering of producten van Purmo Group Belgium NV die de Klant kan verkrijgen ("Vertrouwelijke Informatie"), vertrouwelijk houden.
11.2 De Klant zal de openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie beperken tot die van zijn werknemers, agenten of onderaannemers die deze informatie moeten kennen en zal ervoor zorgen dat deze werknemers, agenten of onderaannemers onderworpen zijn aan gelijkwaardige geheimhoudingsverplichtingen als die welke de Klant binden.
11.3 De Klant zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Purmo Group Belgium NV de Vertrouwelijke Informatie niet publiceren of aan een derde partij bekendmaken, noch de Vertrouwelijke Informatie gebruiken, behalve voor zover noodzakelijk om de Overeenkomst uit te voeren.
12. IPR
12.1 De Klant zal Purmo Group Belgium NV volledig vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, claim, actie, eis, kosten of procedure met betrekking tot enige inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht als gevolg van enig gebruik door Purmo Group Belgium NV van enig Klanteneigendom of enige naleving door Purmo Group Belgium NV van de instructies van de Klant, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.
12.2 Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor om elk Werk stop te zetten wanneer het op de hoogte raakt dat dergelijk Werk (als gevolg van enig gebruik door Purmo Group Belgium NV van enig eigendom van de klant of naleving door Purmo Group Belgium NV van de instructies van de klant) inbreuk maakt of kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
12.3 Purmo Group Belgium NV is niet aansprakelijk voor het leveren van enig Werk dat (als gevolg van enig gebruik door Purmo Group Belgium NV van enig Klanteneigendom of naleving door Purmo Group Belgium NV van de instructies van de Klant) inbreuk maakt of kan maken op de IER van een derde partij.
12.4 Onverminderd alle andere rechten die Purmo Group Belgium NV kan hebben, heeft Purmo Group Belgium NV recht op snelle terugbetaling door de Klant na indiening van de factuur van Purmo Group Belgium NV voor al het uitgevoerde werk en voor alle kosten en uitgaven die zijn gemaakt tot de datum van stopzetting van het Werk onder clausule 14.2.
12.5 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zullen alle eigendomsrechten op intellectuele eigendom die bestaan in, voortvloeien uit of verband houden met de Werken, of enige bijbehorende instructies, plannen, illustraties, beschrijvingen, blauwdrukken, ontwerpen, technische informatie, tekeningen, schetsen, documenten of specificaties (behalve wanneer deze uitsluitend betrekking hebben op het eigendom van de klant) toebehoren aan of worden toegewezen aan Purmo Group Belgium NV. Als de klant op enigerlei wijze dergelijke rechten verwerft, zal hij Purmo Group Belgium NV onmiddellijk informeren en de stappen ondernemen die Purmo Group Belgium NV redelijkerwijs vereist om dergelijke rechten over te dragen of dergelijke eigendomsrechten aan Purmo Group Belgium NV toe te kennen.
12.6 Op voorwaarde dat de Klant niet in gebreke is met enige betalingsverplichtingen onder het Contract, verleent Radson aan de Klant een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken die eigendom kunnen zijn van Purmo Group Belgium NV in overeenstemming met clausule 12.5 voor het selecteren van de juiste Werken.
12.7 Hoewel Purmo Group Belgium NV redelijke inspanningen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat werken die door Purmo Group Belgium NV zijn vervaardigd of uitgevoerd geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal niets in deze voorwaarden worden opgevat als een verklaring of garantie van Purmo Group Belgium NV dat het ontwerp, de vervaardiging, het gebruik of de verkoop van de werken geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
13. BEËINDIGING
13.1 Purmo Group Belgium NV het Contract onmiddellijk kan beëindigen indien:
(a) de Klant slaagt er niet in om de prijs op de vervaldatum te betalen;
(b) de Klant inbreuk maakt op een bepaling van het Contract (anders dan de verplichting om de prijs te betalen) en er niet in is geslaagd om deze inbreuk te herstellen binnen 28 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin de inbreuk wordt gespecificeerd en herstel ervan wordt geëist;
(c ) er is een materiële verandering in het eigendom of de controle van de Klant; of
(d) de Klant wordt geliquideerd of wordt insolvent of er wordt een curator of administratief ontvanger aangesteld of ondergaat de aanstelling of de indiening van een verzoekschrift voor de aanstelling van een beheerder of een gelijkwaardig of analoog evenement vindt plaats in een andere jurisdictie.
13.2 De beëindiging van het contract (hoe deze ook ontstaat) zal geen afbreuk doen aan de rechten en rechtsmiddelen die voor beide partijen zijn ontstaan.
13.3 Alle voorwaarden die stilzwijgend van kracht blijven na beëindiging of afloop, blijven afdwingbaar ondanks de beëindiging of afloop.
14. EXPORTVERKOOP
14.1 Wanneer de Werken worden geleverd voor export vanuit België, zullen de bepalingen van deze clausule 14 (onder voorbehoud van eventuele speciale voorwaarden die schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen) van toepassing zijn, ondanks enige andere bepaling van deze Voorwaarden.
14.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de valuta Euro zijn. De Klant zal ten gunste van Purmo Group Belgium NV een onherroepelijke en bevestigde kredietbrief bij een bank opstellen en onderhouden, betaalbaar op wissels die bij aanbieding aan de bank door Purmo Group Belgium NV worden getrokken op vertoon van een gewaarmerkte kopie van de factuur van Purmo Group Belgium NV. Alle bankkosten en andere uitgaven met betrekking tot de kredietbrief zullen door de Klant worden gedragen.
14.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zullen de werken worden verkocht C.I.F (zoals gedefinieerd in INCOTERMS 2010 Editie).
14.5 De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van alle wetgeving of regelgeving met betrekking tot de export van de Werken vanuit België en de import van de Werken in het land van bestemming, evenals voor de betaling van eventuele relevante heffingen of belastingen.
15. LINK
Purmo Group Belgium NV zal met betrekking tot onbetaalde schulden die de Klant aan haar verschuldigd is, een algemeen retentierecht hebben op alle eigendommen van de Klant die om welke reden dan ook in het bezit zijn van Purmo Group Belgium NV, ongeacht of eraan gewerkt is of niet.
16. OVERMACHT
Purmo Group Belgium NV zal niet aansprakelijk zijn jegens de Klant of geacht worden in strijd te zijn met deze Voorwaarden vanwege enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van enige van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden indien een dergelijke vertraging of tekortkoming buiten de redelijke controle van Purmo Group Belgium NV lag. Indien Purmo Group Belgium NV niet in staat is zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen in overeenstemming met deze clausule 16, zal het de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de aard en omvang van de betreffende omstandigheden.
17. TOEWIJZING EN ONDERAANNEMING
17.1 De Klant zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Purmo Group Belgium NV de Overeenkomst of enig deel daarvan niet toewijzen of overdragen aan een andere persoon.
Purmo Group Belgium NV mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant de Overeenkomst of enig deel daarvan toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een andere persoon.
18. ALGEMEEN
18.1 Elk recht of rechtsmiddel van Purmo Group Belgium NV onder deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel dat Purmo Group Belgium NV onder deze Voorwaarden of anderszins kan hebben.
18.2 Elke kennisgeving of ander document dat onder het Contract moet worden betekend, moet schriftelijk zijn en kan worden bezorgd of verzonden per voorafbetaalde eersteklas post of fax naar het geregistreerde kantoor van de ontvanger.
18.3 Elk bericht of document wordt geacht te zijn bezorgd, indien afgeleverd op het moment van levering, indien gepost, 48 uur na verzending en indien verzonden via fax, op het moment van verzending.
18.4 Indien een bepaling van het Contract door een bevoegde rechtbank, tribunaal of administratief orgaan geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, niet-afdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, zal deze, voor zover van toepassing, als scheidbaar worden beschouwd en zullen de overige bepalingen van het Contract en het resterende deel van die bepaling volledig van kracht blijven.
18.5 Het falen of de vertraging door een van beide partijen in het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel voorzien door het Contract of door de wet, zal niet worden opgevat als een afstand van dat recht of rechtsmiddel of een afstand van enig ander recht of rechtsmiddel.
18.6 Elke afstand door een van beide partijen van enige schending van, of enige tekortkoming onder, enige bepaling van het Contract door de andere partij zal niet worden beschouwd als een afstand van enige volgende schending of tekortkoming en zal op geen enkele wijze de andere voorwaarden van het Contract beïnvloeden.
18.7 Een persoon die geen partij is bij het Contract heeft geen recht om enige bepaling van het Contract af te dwingen. Deze clausule 18.7 doet geen afbreuk aan enig recht of rechtsmiddel van een persoon dat bestaat of beschikbaar is anders dan krachtens die wet.
18.8 De Klant stemt ermee in dat er geen verhaal zal zijn met betrekking tot enige onware verklaring die onschuldig of nalatig is gedaan door of namens Purmo Group Belgium NV voorafgaand aan het Contract waarop de Klant vertrouwde bij het aangaan van het Contract, ongeacht of een dergelijke verklaring mondeling of schriftelijk is gedaan.
18.9 Het contract wordt beheerst door het Belgische recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.